Contratto di montaggio arredo – Esempio e Fac simile

TRA

(1) [Committente]
ragione sociale / nome e cognome ________________________________________
C.F. / P. IVA ________________________ REA __________
sede legale ________________________________________
PEC / e-mail ______________________ tel. ________________

E

(2) [Installatore]
ragione sociale / nome e cognome _______________________________________
C.F. / P. IVA ________________________ REA __________
sede legale ________________________________________
PEC / e-mail ______________________ tel. ________________

di seguito, collettivamente, le “Parti”.

PREMESSE

1. Il Committente ha acquistato gli arredi professionali indicati nel Capitolato tecnico (Allegato A) per l’allestimento del punto vendita sito in [indirizzo];
2. L’Installatore opera nel settore dell’allestimento di spazi commerciali, possiede personale formato e idonee attrezzature nonché POS e copertura assicurativa di cui all’art. 8;
3. Le Parti intendono regolare mediante il presente contratto (“Contratto”) la fornitura dell’opera di montaggio/posa in opera degli arredi su basi di autonomia tecnico-organizzativa dell’Installatore.

Premesse e allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

L’Installatore si obbliga, con mezzi propri e a proprio rischio, a:

• ritirare presso il magazzino del fornitore designato dal Committente gli arredi elencati nell’Allegato A;
• trasportarli e installarli nelle aree indicate in planimetria (Allegato B);
• consegnare l’opera finita, pronta all’uso, secondo i manuali di montaggio del produttore e la regola d’arte;
• smaltire imballaggi nel rispetto del D.Lgs 116/2020.

ARTICOLO 2 – IMPORTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Corrispettivo a corpo: € [ ] + IVA al 22 %.
Modalità:

Il ritardo di pagamento oltre il termine convenuto genera interessi di mora ex D.Lgs 231/2002.

ARTICOLO 3 – PROGRAMMA LAVORI

• Consegna arredi in cantiere: __________
• Inizio montaggio: __________
• Durata prevista: __ giorni lavorativi
• Collaudo finale e hand-over: entro __________

L’Installatore si impegna a rispettare il cronoprogramma; eventuali variazioni devono essere autorizzate per iscritto dal Committente.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

a) Predisporre locale sgombero per stoccaggio, punti di prelievo energia 230 V e linea acqua se necessaria;
b) garantire libero accesso in fascia oraria 07:00-19:00, ascensori o scale adeguati al trasporto;
c) indicare per iscritto la portata dei solai e la composizione delle pareti su cui verranno ancorati i mobili;
d) nominare un referente di cantiere abilitato alla firma del verbale giornaliero di avanzamento.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL’INSTALLATORE

1. Redigere e trasmettere al Committente, almeno 3 giorni prima dell’avvio, il proprio POS (art. 96 D.Lgs 81/2008), comprensivo di elenco DPI e attrezzature;
2. Verificare la corrispondenza degli elementi da installare ai disegni d’officina; eventuali non conformità saranno segnalate entro 24 h;
3. Utilizzare fissaggi certificati idonei al tipo di supporto, richiedendo relazione strutturale qualora l’ancoraggio interessi elementi portanti;
4. Conservare copia di tutti i manuali e rilasciare al Committente dichiarazione di corretta posa (Allegato C).

ARTICOLO 6 – PENALI

Ritardo imputabile all’Installatore oltre il termine di cui all’art. 3: penale pari allo 0,7 % del corrispettivo per ogni giorno di ritardo, con tetto del 15 %. Il Committente potrà pretendere il risarcimento del maggior danno previa prova.

ARTICOLO 7 – GARANZIA

L’Installatore garantisce l’assenza di vizi di montaggio per 24 mesi dalla data del verbale di fine lavori. I vizi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta; l’Installatore dovrà intervenire entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione.

ARTICOLO 8 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

L’Installatore dichiara di essere assicurato con polizza Responsabilità Civile Montatori n. [] compagnia [], massimale € [___] per sinistro, che copre danni a cose e persone durante le attività di montaggio. La responsabilità per dolo o colpa grave resta illimitata.

ARTICOLO 9 – PRIVACY

Le Parti riconoscono che planimetrie, foto degli ambienti e dati del personale sono “dati personali”; ciascuna agisce come titolare autonomo. I dati saranno conservati per 12 mesi salvo obblighi di legge maggiori.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente Contratto si risolve di diritto, previa PEC, se:
a) l’Installatore non presenta POS, DURC o polizza validi;
b) il ritardo supera 20 giorni;
c) il Committente non versa l’acconto entro 5 giorni dalla firma;
d) una Parte cede l’appalto senza consenso scritto dell’altra.

ARTICOLO 11 – LEGGE APPLICABILE E FORO

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Foro esclusivo: [città].

ALLEGATI

A) Capitolato tecnico e distinta arredi
B) Planimetrie quotate – layout di posa
C) Dichiarazione di corretta posa e scheda di collaudo
D) POS, DURC, RC Montatori

Luogo e data __________________________