Contratto di engineering – Esempio e Fac simile

CONTRATTO DI ENGINEERING
Tra
La società [denominazione], con sede legale in [luogo], via [indirizzo], C.F./P. IVA/numero R.I. [inserire dati], in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra [nome cognome], nato/a a [luogo] il [data] e residente in [luogo], via [indirizzo], C.F. [inserire dati]
(di seguito, il “Committente”)
E
La società [denominazione], con sede legale in [luogo], via [indirizzo], C.F./P. IVA/numero R.I. [inserire dati], in persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra [nome cognome], nato/a a [luogo] il [data] e residente in [luogo], via [indirizzo], C.F. [inserire dati]
(di seguito, l’“Engineer”)
(di seguito anche singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE
1. L’Engineer è una società tra professionisti la cui attività principale comprende:
la progettazione di opere di ingegneria;
la predisposizione di piani di fattibilità;
la valutazione di congruità tecnico-economica e la realizzazione di studi di impatto ambientale;
l’organizzazione tecnica, comprensiva di selezione di fornitori, predisposizione dei relativi contratti, supervisione tecnica alla realizzazione dell’opera, collaudo, prove di avviamento e di funzionamento.
2. Il Committente svolge attività imprenditoriale nel settore di [specificare] e intende conferire all’Engineer l’incarico di cui al presente contratto.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1) PREMESSE
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1.2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o ai relativi allegati senza un accordo scritto tra le Parti.

2) OGGETTO
2.1. Con la stipula del presente contratto e in riferimento all’opera dettagliata nell’Allegato 1, l’Engineer si impegna a sviluppare il progetto e a curare la realizzazione sino alla consegna dell’opera finita al Committente.
2.2. Rientrano nell’attività dell’Engineer tutte le prestazioni necessarie, inclusa la progettazione strutturale e la progettazione degli impianti idrosanitari, elettrici, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento degli edifici o dei macchinari di produzione.

3) DURATA
3.1. Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione.
3.2. Il termine per l’esecuzione complessiva delle prestazioni è fissato entro il [data].

4) PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
4.1. In allegato al presente contratto è inserito un programma delle attività con l’indicazione delle date relative al completamento di ciascuna fase dell’opera (Allegato ___).

5) UTILIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE
5.1. L’Engineer dichiara di non detenere alcun diritto esclusivo sui componenti specifici necessari alla realizzazione dell’opera.
5.2. L’Engineer si impegna pertanto ad acquisire da terzi il know-how eventualmente necessario per la realizzazione dell’opera.

6) GARANZIE
6.1. L’Engineer garantisce che i disegni, i documenti, le specifiche tecniche e i progetti utilizzati non violano alcun brevetto, diritto o licenza di terzi.
6.2. L’Engineer si impegna a proprie spese a difendere, manlevare e tenere indenne il Committente da ogni perdita, costo, spesa o danno derivante da effettiva o presunta violazione di brevetti, licenze o diritti di terzi.

7) GARANZIE FIDEIUSSORIE
7.1. L’Engineer si impegna a stipulare, entro [numero] giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa, a discrezione dell’Engineer) in favore del Committente.

8) POLIZZA ASSICURATIVA
8.1. L’Engineer si impegna a stipulare, entro [numero] giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una polizza assicurativa a proprio nome, volta a coprire i rischi connessi alla realizzazione dell’opera oggetto del presente contratto.

9) COMUNICAZIONE STIPULA GARANZIA FIDEIUSSORIA E POLIZZA ASSICURATIVA
9.1. L’Engineer si impegna a trasmettere al Committente la documentazione relativa alla garanzia fideiussoria e alla polizza assicurativa stipulate, che diverranno parte integrante del presente contratto.

10) PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
10.1. I documenti tecnici, i disegni e gli elaborati relativi all’opera oggetto del contratto resteranno di proprietà dell’Engineer anche dopo la realizzazione dell’opera.
10.2. Il Committente avrà comunque facoltà di utilizzare i suddetti elaborati tecnici per finalità di riparazione, ampliamento o ricostruzione dell’opera.
10.3. Restano in capo all’Engineer i diritti d’autore sui disegni e sull’opera realizzata secondo i suoi progetti e indicazioni.
10.4. Eventuali invenzioni brevettabili scoperte nel corso dell’esecuzione del contratto saranno di proprietà dell’Engineer.
10.5. [eventuali ulteriori pattuizioni].

11) CORRISPETTIVO
11.1. L’Engineer avrà diritto a un corrispettivo di € [inserire importo], oltre IVA, da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
€ [inserire importo], oltre IVA, alla sottoscrizione del presente contratto;
€ [inserire importo], oltre IVA, entro e non oltre il [data];
€ [inserire importo], oltre IVA, entro e non oltre il [data];
€ [inserire importo], oltre IVA, entro e non oltre il [data].

12) RITARDO NEL PAGAMENTO
12.1. In caso di ritardo nel pagamento di una o più rate del corrispettivo pattuito, si applicheranno automaticamente gli interessi di legge.
12.2. Inoltre, il ritardo comporterà la proroga dei termini di consegna dell’opera e il rimborso di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall’Engineer.
12.3. Qualora il ritardo nel pagamento superi [numero] giorni dalla scadenza contrattualmente prevista, l’Engineer avrà facoltà di recedere dal presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13) COLLAUDI E VERIFICHE
13.1. Al termine di ciascuna fase dei lavori, l’Engineer eseguirà i relativi collaudi e verifiche, cui il Committente potrà assistere personalmente o tramite propri incaricati.
13.2. L’Engineer si impegna a comunicare per iscritto al Committente la data e l’ora dei collaudi con congruo preavviso.

14) ACCETTAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
14.1. Al termine dei collaudi e delle prove, se queste avranno esito positivo, il Committente procederà all’accettazione provvisoria dell’opera.
14.2. Dalla data di tale accettazione provvisoria decorre il periodo di garanzia (periodo di validità delle garanzie meccaniche e di buona esecuzione dei lavori), la cui durata è stabilita nell’Allegato 2.
14.3. Al termine del periodo di garanzia, su richiesta dell’Engineer, il Committente dovrà rilasciare il certificato di accettazione definitiva.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO
15.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

16) SUBCONTRATTO
16.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Committente autorizza formalmente l’Engineer ad affidare in subcontratto, in tutto o in parte, la prestazione contrattuale a terzi.
16.2. In tale ipotesi, l’Engineer dovrà ottenere da ogni subcontraente adeguate garanzie in relazione agli impegni contrattuali assunti verso il Committente.

17) RESPONSABILITÀ DELL’ENGINEER
17.1. L’Engineer risponde nei confronti del Committente per eventuali vizi o difformità dell’opera e per l’esattezza dei progetti e dei documenti elaborati.
17.2. Non saranno considerati rilevanti ai fini della responsabilità dell’Engineer gli errori di lieve entità che possano essere facilmente individuati in sede esecutiva da un normale operatore del settore.

18) DIRETTORI DEI LAVORI
18.1. Il professionista designato dall’Engineer come “direttore dei lavori” rappresenterà il Committente nei rapporti con i soggetti esecutori, per quanto attiene alle attività di natura tecnica e contabile necessarie per la realizzazione del progetto, nel rispetto dei patti contrattuali e secondo i disegni forniti. In tale ambito, il direttore dei lavori assume piena responsabilità.
18.2. Il direttore dei lavori non assume invece alcuna responsabilità per l’organizzazione e la conduzione tecnica del cantiere, né per gli eventi che ne conseguono, i quali restano in capo all’appaltatore e al direttore di cantiere da questo dipendente.

19) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
19.1. Il Committente si obbliga a:
predisporre l’area di lavoro;
richiedere licenze e permessi imposti dalle autorità competenti, affinché i lavori possano essere eseguiti secondo i programmi stabiliti;
fornire i dati, gli elaborati, i documenti, i materiali, i macchinari e tutto quanto necessario all’Engineer per l’esecuzione delle attività contrattuali;
collaborare alla realizzazione dell’opera con eventuali servizi e forniture specifici;
[eventuali ulteriori obblighi].

20) CONTROLLO DEI LAVORI
20.1. Il Committente può effettuare controlli sull’esecuzione delle prestazioni dell’Engineer, con una corrispondente limitazione dell’autonomia di quest’ultimo, secondo le modalità specificate nell’Allegato ___ al presente contratto.

21) RICHIESTE DI MODIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE
21.1. Il Committente potrà richiedere, per iscritto, eventuali modifiche o variazioni dell’opera.
21.2. L’Engineer non potrà apportare variazioni all’esecuzione dell’opera senza preventiva autorizzazione scritta del Committente, salvo urgenza documentata.

22) CESSAZIONE
22.1. Il presente contratto cesserà automaticamente al termine dell’opera e, in ogni caso, dopo l’emissione del certificato di accettazione definitiva.
22.2. Inoltre, potrà cessare anticipatamente in caso di grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi contrattuali.

23) CLAUSOLA DI SEGRETEZZA
23.1. Le Parti si obbligano reciprocamente a non divulgare, né durante l’esecuzione del presente contratto né successivamente alla sua cessazione, qualsiasi informazione confidenziale relativa al contratto stesso.
23.2. Le Parti si impegnano a prendere ogni ragionevole precauzione per tutelare la segretezza di tali informazioni e a comunicarle esclusivamente ai propri dipendenti e/o collaboratori nella misura in cui ciò sia necessario per l’esecuzione dell’opera.

24) NORME APPLICABILI
24.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

25) FORO COMPETENTE
25.1. Per ogni controversia nascente dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di [luogo].

26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
26.1. Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto (nonché degli eventuali patti integrativi o modificativi), se compromettibili in arbitri, saranno devolute alla decisione di un arbitro unico.
26.2. La sede dell’arbitrato è fissata in [luogo].
26.3. L’arbitro unico sarà nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, su istanza di almeno una di esse, dal Presidente del Tribunale di [luogo] ai sensi dell’art. 810, comma 2, c.p.c.
26.4. L’arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, fatto salvo il rispetto delle norme inderogabili previste dagli artt. 806 e ss. c.p.c.
26.5. L’arbitro unico si pronuncerà entro [numero] giorni dall’accettazione della nomina, salvo proroga ex art. 820 c.p.c.
26.6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo VIII (artt. 806 e ss.) del c.p.c.

27) COMUNICAZIONI
27.1. Ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
Per il Committente: [indirizzo], fax [numero], e-mail [indirizzo], PEC [indirizzo PEC];
Per l’Engineer: [indirizzo], fax [numero], e-mail [indirizzo], PEC [indirizzo PEC].

28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
28.1. Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell’ambito del presente contratto, in conformità alle disposizioni ivi previste, e al solo fine di consentirne la corretta, completa e puntuale esecuzione.
28.2. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

29) ALLEGATI
29.1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti Allegati:
1. Descrizione dettagliata delle opere oggetto del contratto di engineering;
2. Durata del periodo di validità delle garanzie meccaniche e di buona esecuzione dei lavori;
3. [eventuali ulteriori allegati];
4. [eventuali ulteriori allegati].

Luogo e data: [luogo], [data]
Il Committente
[firma]
L’Engineer
[firma]

(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 12 (Ritardo nel pagamento), 22 (Cessazione), 23 (Clausola di segretezza), 25 (Foro competente), 26 (Clausola compromissoria).)
Il Committente
[firma]
L’Engineer
[firma]