Indice
In questa pagina troverai un modello di contratto di appalto per ascensore, completamente editabile e pronto per il download. Questo documento è progettato per essere facilmente personalizzabile, consentendoti di aggiungere i dati necessari e di stamparlo in seguito.
Esempio di contratto di appalto per ascensore
Di seguito si presenta un esempio di contratto di appalto per ascensore, un modello che può servire come base per coloro che necessitano di redigere un documento di questo genere. Questo esempio offre spunti e indicazioni preziose per garantire che tutti gli aspetti rilevanti siano considerati e che il contratto rispetti le normative vigenti.
Articolo 1 – Parti contraenti
1.1 Committente: [Nome / Ragione sociale] con sede legale in [indirizzo], C.F./P. IVA [], rappresentata da [nome legale rappresentante], di seguito “Committente”.
1.2 Appaltatore: [Nome / Ragione sociale] con sede legale in [indirizzo], C.F./P. IVA [], in persona del legale rappresentante [nome], abilitata ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 162/1999 a svolgere lavori sugli impianti di sollevamento, di seguito “Appaltatore”.
Articolo 2 – Oggetto dell’appalto
L’Appaltatore si impegna a progettare, fornire, installare, collaudare e rendere operativo un ascensore (marchio/modello [], portata [] kg, velocità [] m/s, numero fermate []) presso l’edificio sito in [indirizzo cantiere], completo di vano, locale macchinario, opere murarie, impianto elettrico dedicato e tutti gli accessori necessari al regolare funzionamento e alla conformità alla Direttiva 2014/33/UE e al D.P.R. 162/1999.
Articolo 3 – Documentazione tecnica e progetto esecutivo
Entro [] giorni dalla firma, l’Appaltatore consegnerà al Committente:
• disegni esecutivi;
• relazioni di calcolo;
• schema elettrico e discesa correnti;
• PSC o POS ove richiesto dal D.Lgs 81/2008.
Il Committente approverà il progetto entro [] giorni; il silenzio oltre tale termine varrà come accettazione.
Articolo 4 – Importo e modalità di pagamento
4.1 Corrispettivo complessivo a corpo: € [importo] + IVA.
4.2 Rate:
acconto firma contratto € [___];
second SAL al completamento del vano e posa guide € [___];
terzo SAL al montaggio cabina e impianto elettrico € [___];
saldo del []% alla consegna del verbale di collaudo e libretto impianto.
4.3 Pagamenti a mezzo bonifico bancario su IBAN [] entro [___] giorni dal ricevimento fattura.
Articolo 5 – Tempi di esecuzione
L’Appaltatore inizierà i lavori entro [___] giorni dall’acconto e li ultimerà entro [data fine lavori]. Eventuali ritardi non imputabili all’Appaltatore (forza maggiore, sospensioni ordinate dal DL) comporteranno proroga dei termini.
Articolo 6 – Penali per ritardo
Per ogni giorno di ritardo imputabile all’Appaltatore oltre la data contrattuale sarà dovuta una penale di € [___] fino a concorrenza massima del 10 % dell’importo di cui all’art. 4.
Articolo 7 – Collaudo e consegna
A fine lavori le parti redigeranno verbale di collaudo alla presenza del direttore dei lavori o dell’ingegnere incaricato dal Committente. Il verbale positivo equivale a consegna e decorrenza delle garanzie.
Articolo 8 – Garanzia
L’Appaltatore garantisce l’impianto per 24 mesi dalla data di collaudo riguardo a difetti di materiali e montaggio. Interventi in garanzia dovranno essere effettuati entro [___] ore dalla segnalazione.
Articolo 9 – Manutenzione post-collaudo
Il Committente affida all’Appaltatore la manutenzione ordinaria per [] anni ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 162/1999 al canone annuale di € [] + IVA, salvo disdetta con preavviso di 90 giorni.
Articolo 10 – Sicurezza e assicurazioni
L’Appaltatore è responsabile dell’applicazione del D.Lgs 81/2008 e si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni sanzione. È altresì tenuto a stipulare polizza RCT/RCO con massimale non inferiore a € [___] e a consegnarne copia prima dell’inizio lavori.
Articolo 11 – Risoluzione e diffida ad adempiere
Il Committente potrà diffidare l’Appaltatore ex art. 1454 c.c. fissando un termine non inferiore a 15 giorni per il completamento delle opere; decorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto di diritto con facoltà di affidare i lavori a terzi in danno dell’Appaltatore.
Articolo 12 – Controversie
Le parti convengono che ogni controversia sarà devoluta in via preliminare a un tentativo di mediazione presso l’Organismo [] di [città]. In difetto di accordo la competenza esclusiva spetterà al Foro di [].
Articolo 13 – Norme finali
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni accordo precedente. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 1655 ss. e 1667 ss. c.c. e la normativa di settore. Ogni modifica sarà valida solo se sottoscritta da entrambe le parti.
Letto, approvato e sottoscritto.
[Luogo], [Data]
Il Committente
[Firma leggibile]
L’Appaltatore
Fac simile contratto di appalto per ascensore Word
Di seguito si presenta un modello di contratto di appalto per ascensore in formato Doc, facilmente apribile con Word o con qualsiasi programma compatibile. Per completare il fac simile, è fondamentale inserire tutte le informazioni necessarie. Il modulo è completamente modificabile, permettendo così di adattarlo alle specifiche esigenze di ciascuno. Una volta compilato, il modello di contratto può essere convertito in PDF o stampato per un uso immediato.
